Рекомендации по термомодернизации жилых домов Рекомендации для собственников жилья | Page 86

11.8. Відшкодування видатків на усунення недоліків Замовником та/або третіми особами, а також відшкодування
збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/
або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а Підрядник повинен перерахувати
Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом _________ ( _________ ) робочих днів з дати отримання
рахунку та підтверджувальних документів.
11.9. Підрядник (його правонаступник) не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок природного зносу або
неправильної експлуатації результатів робіт.
11.10. Я
 кщо між Замовником з однієї сторони і Підрядником з іншої сторони виникне спір щодо усунення недоліків
або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.
11.11. П
 ідрядник гарантує звільнення Замовника від усіх претензій, вимог, судових позовів і т.п. з боку третіх осіб,
які можуть виникнути внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником, субпідрядниками,
постачальниками своїх зобов’язань під час виконання робіт або транспортування вантажів, а у випадку
їх виникнення — оплачує позивачу, встановлену рішенням суду, вартість спричиненої шкоди, у тому числі
завданих збитків.
11.12. У
 разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення, він зобов’язаний повідомити свого
правонаступника про існування зобов’язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного
строку.
11.13. Я
 кщо реорганізація Підрядника здійснюється шляхом поділу або виділу, Підрядник повинен покласти на
одного з правонаступників свої зобов’язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У
разі невиконання Підрядником цього зобов’язання, Замовник має право вимоги до всіх правонаступників
Підрядника.
11.14. П
 ідрядник гарантує, що будівельні роботи виконані із дотриманням мінімальних вимоги до енергетичної
ефективності будівель, визначені чинним законодавством України.
11.15. З
 амовник гарантує здійснення енергетичної сертифікації Об’єкту у відповідності до чинного законодавства
України.
11.16. К
 ожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої
Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору, та зобов’язується не надавати до
неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. У
разі порушення умов конфіденційності, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.
86
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12.1.  разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть
У
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
12.2. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за дії субпідрядників, які були ним залучені для
виконання цього Договору.
12.3. За порушення строків виконання Підрядником своїх зобов’язань стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості
робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення
понад ____ ( _________ ) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі _________ %
( _________ відсотків) вказаної вартості.
12.4. За порушення Підрядником зобов’язань щодо якості виконання робіт, Підрядник сплачує Замовникові штраф
у розмірі _________ % ( _________ відсотків) вартості неякісно виконаних робіт.
Приложения